疫情防控调度会议纪要/疫情防控调度会讲话

山东高院民一庭涉疫情建设工程施工合同纠纷案件法官会议纪要

具备继续履行条件时，当事人以疫情影响为由请求解除合同的，一般不予支持。继续履行造成不合理损失的，可通过延长工期、调整价款或违约金等方式继续履行。疫情影响不足以导致合同履行不能，但符合《最高人民法院关于适用合同法若干问题的解释（二）》第二十六条情形的，根据公平原则确定是否变更或解除。

《山东高院民一庭涉疫情建设工程施工合同纠纷案件法官会议纪要（2020年3月3日）》核心内容如下：不可抗力的认定新冠疫情属于突发公共卫生事件，符合不可抗力“不能预见、不能避免且不能克服”的特征。因防治疫情采取的行政措施或疫情直接影响导致合同无法履行的，应认定为不可抗力。

(最高人民法院民事审判第一庭2021年第21次专业法官会议纪要)在承包人已起诉发包人支付工程款的情况下，实际施工人可以在一审辩论终结前申请作为第三人参加诉讼。若实际施工人另诉请求发包人在欠付工程款范围内承担责任，则不应受理，应协调双方的诉讼权利。

赶工天数超出剩余工期10%的必须编制专项施工方案，明确相关人员、经费、机械和安全等保障措施，并经专家论证后方可实施，严禁盲目赶工期、抢进度。相应的赶工费用由发包人承担。

山东高院民一庭关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答如下：施工合同无效，工程价款结算依据：施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，合同中关于工程价款、付款时间、工程款支付进度、下浮率、质保金等约定条款可作为折价补偿的依据。

京法巡回讲堂|疫情防控常态化下如何开展行政执法工作?

在疫情防控常态化下开展行政执法工作，需重点关注事实证据、法定程序及裁量幅度三方面，具体如下：事实和证据方面常见问题未调查取证即作出行政行为：例如某行政机关针对非法拆迁举报，仅内部讨论便作出不予处理意见。基本事实调查不清，证据链不完整：如对违法所得、违法建设边界及面积、举报案件查处事实等认定不清。

模拟法庭活动过程开庭情况：4月16日下午，线上模拟法庭正式“开庭”。同学们穿着得当、用语规范，遵守庭审程序。“审判长”同学在提问环节条理清晰、层层深入，双方“当事人”及“代理人”同学针对行政机关作出行政处罚前是否尽到审查义务进行了充分辩论，体现出对行政处罚等方面的法律认识深入。

组织视频培训：开通“京法网上课堂”，利用视频会议系统开展远程培训，推送“京法微课”。勇于承担，积极投入防控一线主动参加防控工作：响应倡议书，服务在首都社区的大街小巷，贡献力量。一中院、海淀法院女干警主动承担社区巡逻、值班等工作任务。东城法院、房山法院女干警加入社区一线疫情防控排查工作队伍。

京法巡回讲堂于3月5日下午线上开启，朝阳法院民二庭“薪火雷锋岗”的法官助理李昊洋和杨月英走进网络直播间，以《传染病防治法》《野生动物保护法》为主题，向北京市陈经纶中学高高二年级的学生代表和老师们进行“云普法”。

例如，该法规定，学校应当建立学生欺凌防控工作制度，对教职员工、学生等开展防治学生欺凌的教育和培训，以预防校园欺凌行为的发生。《中华人民共和国刑法》虽然刑法主要针对成年人犯罪，但未成年人犯罪也适用刑法规定，只是在量刑上会考虑未成年人的年龄、情节等因素。

办会在工作中的重要性及如何成功办会

办会在工作中具有推动决策科学化、促进信息沟通、规范工作流程的重要作用，成功办会需围绕会前筹备、会中控制、会后跟进三个阶段落实细节管理。 以下从重要性及具体实施方法两方面展开分析：办会在工作中的核心价值决策科学化的关键载体会议通过集体讨论、意见征集等形式整合多方信息，避免个人决策的局限性。

办文、办会、办事的重要性及职能办文、办会、办事是文秘工作的主要任务，也是我们公务人员做好工作的根本手段。文秘工作，即办公室工作，每一个单位、每一个部门都有文秘工作的存在。各级办公室（有的叫秘书部门），都为对应的各级组织和工作机构服务。

办会： 重要性：会议是决策、沟通和协调的重要手段，办会能力直接影响会议效果。 关键要素：包括会议筹备、议程安排、会场布置、会议记录等，需细致周到，确保会议顺利进行。 服务性：为参会人员提供良好服务，确保信息准确传达，决策得到有效执行。